工程施工合同协议书范本-施工合同 2页

工程施工合同协议书范本 - 施工合同 甲方： ( 以下简称甲方 ) 乙方： ( 以下简称乙方 ) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的 有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确 双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地 点： 。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1. 甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条 件。 2. 甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合 同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承 担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1. 乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证 ! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流 2. 因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任： 质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。 九、工程质量、安全及保修 1. 乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2. 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。 甲方不承担任何 责任。 3. 工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式 解决争议： 第一种解决方式： 双方达成仲裁协议， 向约定的仲裁委员会申请 仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后 生效。 甲方： 乙方： 年 月 日